Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителя ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" в ОЭС Юга»...
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителя ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" в ОЭС Юга» и передача исключительного права на результаты работы
Лот № 1. Право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителя ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" в ОЭС Юга» и передача исключительного права на результаты работы
Publication date:
02.03.2017 10:53
Competition is closed:
30.03.2017 14:20
Supply date:
20.04.2017 - 20.09.2017 Сроки выполнения Работы:
- дата начала выполнения Работы – дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания выполнения Работы – не позднее «20» сентября 2017 года.
(Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работы по Договору).
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Постоянно действующая Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга от 20.06.2016 № 147.
Requirements to the participants:
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом одноэтапном конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса- юридического лица;
е) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.6. Конкурсной документации;
ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2% (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 35 468 (Тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 16 копеек.
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 23.03.2017 at 09:00 MSK.
Bids evaluation date:
06.04.2017 09:00
Bids evaluation place:
Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26
Date and time of results announcement:
06.04.2017 09:00
Place of review of bidding results:
Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента подведения итогов конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 1 773 408,00 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Additional information:
Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Georeferencing:
Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26
Received on 20.03.17 pm31 14:30 Signed with digital signature
Extract from the Protocol of the competitive commission № 05-2/17-зк from 30.03.2017 г., Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" and enter into an Agreement for the final price 1 485 116,00 RUB(VAT free).
