Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей АО «Карельский окатыш» энергосистемы Республики...
an open one-stage contest for the right to conclude a contract to perform research on the theme of "identification of static characteristics for voltage load consumers JSC karelsky okatysh of the power system of the Republic of Karelia and the transfer of exclusive rights to the results of the work
Lot #1. Perform scientific research work on "definition of static characteristics of load voltage to consumers of JSC" karelsky okatysh "power system of the Republic of Karelia and the transfer of exclusive rights to the results of the work"
Publication date:
24.03.2017 13:22
Competition is closed:
16.05.2017 15:50
Supply date:
15.06.2017 - 30.11.2017 Сроки выполнения Работы:
- дата начала Работы: дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания Работы: 30.11.2017.
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Постоянно действующая Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада 16.05.2016 № 127
Requirements to the participants:
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом одноэтапном конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица;
е) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.6. Конкурсной документации;
ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) наличие у Участника открытого одноэтапного конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему Работ (не менее 20% в ценовом выражении от начальной (предельной) цены Договора, установленной Конкурсной документацией).
Documentation kit:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2% (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 41 440 (Сорок одна тысяча четыреста сорок) рублей 68 копеек
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 14.04.2017 at 09:00 MSK.
Bids evaluation date:
16.05.2017 10:00
Bids evaluation place:
Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31
Date and time of results announcement:
16.05.2017 10:00
Place of review of bidding results:
Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 2 072 033,90 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Additional information:
Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 90 (Девяноста) календарных дней c момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Georeferencing:
Филиал АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада (194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31)
Received on 13.04.17 pm30 20:37 Signed with digital signature
Extract from the Protocol of the competitive commission № 19-3 from 16.05.2017 г., 194223, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ФГБОУ ВО "СамГТУ" and enter into an Agreement for the final price 2 199 520,00 RUB (price excl. of VAT: 1 864 000,00 RUB).
