Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по модификации программы для ЭВМ и базы данных «Автоматизированная система информационного обеспечения перспективного развития электроэнергетики»
an open one-stage contest for the right to conclude a Contract to perform work on the modification of computer programs and databases "automated information management system for future development of electric power industry"
Lot #1. the right of conclusion of agreement of performing work on the modification of computer programs and databases "automated information management system for future development of electric power industry" (FROM JSC UES)
Publication date:
11.10.2017 13:47
Competition is closed:
09.11.2017 13:47
Supply date:
28.12.2017 - 27.11.2018 Сроки выполнения Работ по Договору: период, равный 11 (Одиннадцати) месяцам с даты заключения Сторонами Договора.
(Участник вправе предложить иной, более короткий срок выполнения Работ по Договору.)
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Requirements to the participants:
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
з) наличие у Участника конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных Работ, стоимость которых составляет не менее чем 20 (Двадцать) % от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса.
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора (без учета налогов), что составляет 176 000 (Сто семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 01.11.2017 at 09:00 MSK.
Bids evaluation date:
15.11.2017 09:00
Bids evaluation place:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Date and time of results announcement:
15.11.2017 09:00
Place of review of bidding results:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам открытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 8 800 000,00 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Additional information:
Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Received on 27.10.17 am31 11:02 Signed with digital signature
Extract from the Protocol of the competitive commission № 46-цзк-4-3 from 08.11.2017 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer АО «СО ЕЭС» shall accept the proposal from the Supplier АО "МОНИТОР ЭЛЕКТРИК" and enter into an Agreement for the final price 10 384 000,00 RUB (price excl. of VAT: 8 800 000,00 RUB).
