Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи АО «СО ЕЭС» на базе учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) и...
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи АО «СО ЕЭС» на базе учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) и предоставление права использования программ для ЭВМ (ЦЗ-9)
Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи АО «СО ЕЭС» на базе учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) и предоставление права использования программ для ЭВМ (ЦЗ-9) (АО «СО ЕЭС»)
Дата публикации:
08.11.2017 15:08
Конкурс закрыт:
06.12.2017 15:40
Сроки поставки:
18.01.2018 - 25.06.2018 Сроки исполнения обязательств по Договору:
Сроки выполнения Работ и предоставления права использования Программ для ЭВМ:
- дата начала исполнения обязательств – дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания исполнения обязательств – «25» июня 2018 года.
Срок исполнения обязательства по предоставлению Заказчику права использования Программ для ЭВМ должен быть ранее даты начала выполнения Работ на первом Объекте Заказчика (выбор первого Объекта Заказчика производится по усмотрению Участника конкурса).
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Требования к участникам:
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
и) Наличие у Участника конкурса за последние 2 (Два) года опыта выполнения аналогичных Работ, стоимость которых составляет не менее чем 50 % (Пятьдесят процентов) начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса.
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются денежными средствами в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 1 093 651 (Один миллион девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 28 копеек.
Участник вправе вместо денежного обеспечения предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию в целях обеспечения исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки, в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 1 093 651 (Один миллион девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 28 копеек, на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации.
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 29.11.2017 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
13.12.2017 09:00
Место рассмотрения заявок:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Дата и время подведения итогов:
13.12.2017 09:00
Место подведения итогов:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам открытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 54 682 563,88 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:
Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам открытого одноэтапного конкурса составляет без учета НДС 54 682 563 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 88 копеек, из них предельный размер вознаграждения за предоставление права использования Программ для ЭВМ составляет 16 945 959 (Шестнадцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 40 копеек (НДС не облагается на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации), с учетом НДС составляет 61 475 152 (Шестьдесят один миллион четыреста семьдесят пять тысяч сто пятьдесят два) рубля 69 копеек.
Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 50-цзк-4-3 от 06.12.2017 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику АО «СО ЕЭС» принять предложение поставщика ООО "ССТ" и заключить договор на сумму 61 437 177,16 руб. (цена без НДС: 54 648 919,51 руб.).
