Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по устройству ограждения, пожарного проезда, системы охранного освещения дворовой территории и здания
АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул....
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по устройству ограждения, пожарного проезда, системы охранного освещения дворовой территории и здания
АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38
Лот № 1. Выполнение работ по устройству ограждения, пожарного проезда, системы охранного освещения дворовой территории и здания
АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38
Publication date:
28.02.2018 05:09
Competition is closed:
26.03.2018 08:44
Supply date:
30.04.2018 - 30.11.2018 Сроки выполнения Работ по Договору:
- дата начала выполнения Работ – с момента заключения договора;
- дата окончания выполнения Работ не позднее – «30» ноября 2018 года.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок выполнения Работ по Договору).
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока, созданная приказом от 02.10.2017 № 185.
Requirements to the participants:
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а)соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе;
– членство Участника в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
– наличие у Участника права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;
– соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда цене Договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке;
– соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств цене Договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке;
б)непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в)неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г)представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж)отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
и) наличие у Участника конкурса за последние 5 (пять) лет опыта выполнения аналогичных предмету Договора и сопоставимых по объему работ (общестроительных работ), стоимость которых составляет не менее чем 10 % (Десяти процентов) от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по итогам конкурса.
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo».
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 88 683 (Восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 64 копейки.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 88 683 (Восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 64 копейки.
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 21.03.2018 at 08:00 MSK.
Bids evaluation date:
04.04.2018 08:00
Bids evaluation place:
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38.
Date and time of results announcement:
04.04.2018 08:00
Place of review of bidding results:
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38.
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор между Заказчиком и Победителем заключается на основании Протокола о результатах конкурса не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 4 434 181,79 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Participation of small and medium businesses
Organizer has initiated the bidding only for small and medium businesses to participate. Verification of compliance with the criteria for being qualified as small and medium businesses is to be performed by the organizer.
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Additional information:
Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
