| Предмет конкурса (тендера): | Право на заключение договора на выполнение работ по ремонту внутренней отделки помещений для нужд Филиала ОАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС".
Лот № 1. Лот № 8-Рем-2010-ЧеГЭС "Ремонт внутренней отделки помещений". (ОАО "РусГидро".) |
| Дата публикации: | 28.04.2010 15:40 |
| Конкурс закрыт: | 14.09.2010 09:59 |
| Сроки поставки: | 01.07.2010 - 31.12.2010 |
| Контактное лицо: | Кулагина Наталия Евгеньевна |
| Конкурсная комиссия: | Закупочная комиссия Филиала ОАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС". Ответственный секретарь комиссии Кулагина Наталия Евгеньевна. Тел.: (8352) 30-18-64, адрес электронной почты: KulaginaNE@cheges.rushydro.ru. |
| Требования к участникам: | Участниками конкурса могут быть специализированные организации, которые самостоятельно или с привлечением субподрядчиков могут обеспечить выполнение всего объема требуемых работ; должны иметь соответствующие лицензии. Участник конкурса не должен быть неплатежеспособным, банкротом, не должен находиться в процессе ликвидации, имущество не должно быть под арестом, в залоге и проч. |
| Комплект конкурсной документации: | Конкурсную документацию участники смогут получить через Торговую площадку Системы на конкурсной доске. Это произойдет лишь после того, как они подтвердят свое намерение участвовать в проводимом конкурсе. |
| Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: | не взимается. |
| Конкурсные заявки: | Требования к оформлению конкурсных заявок участников описаны в Конкурсной документации.
Существенные условия договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, в соответствии с условиями Договора выполнить работы по ремонту внутренней отделки помещений для нужд Филиала ОАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» (далее - «Работы»), а также сдать их результат Заказчику.
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.
Виды и объёмы выполняемых по договору работ, требования к выполняемым работам (определены в Техническом требовании – Приложение № 1 к Договору).
Стоимость работ по договору (указывается Подрядчиком в тексте Договора, а также в Сводном сметном расчете – Приложение № 2 к Договору).
Сроки выполнения работ указываются Подрядчиком в тексте Договора, а также в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).
Порядок и сроки приемки Заказчиком выполненных работ (определены в тексте Договора).
Порядок расчетов:
оплата за выполненный этап Работ в размере 90 (девяносто) % от стоимости выполненного этапа работ, указанного в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), перечисляется Заказчиком в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором сторонами был подписан акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
платеж в размере 10% (десять) от Цены Договора выплачивается в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Подрядчиком были в полном объеме выполнены обязательства по Договору
расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации;
оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;
уступка прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.
Ответственность сторон по договору:
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по соответствующему этапу Работ или сроков устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки результатов Работ, так и в течение гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России, исчисленной исходя из Цены Договора за каждый день просрочки.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной Банком России, исчисленной исходя из несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.
Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.
В случае нарушения Подрядчиком сроков направления счетов-фактур, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
В случае, если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами сумм налога на добавленную стоимость, а также сумм соответствующих пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов
В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ в течение Гарантийного срока, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 (пяти) % от стоимости работ по Договору. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности устранить указанные недостатки.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области. |
| При выборе победителя учитывается: | Цена с НДС |
| Альтернативные заявки: | Да |
| Место вскрытия конвертов: | Вскрытие конвертов с конкурсными заявками проводится на площадке В2В. Параллельно вскрытие конвертов будет проводиться по адресу Организатора конкурса: 429951, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Набережная, 34, Филиал ОАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС". Присутствие представителей участников торгов на процедуре вскрытия конвертов необязательно. |
| Дата окончания подачи заявок: | Вскрытие конвертов с заявками состоялось 01.06.2010 в 10:00 по московскому времени. |
| Критерии выбора победителя и сроки заключения договора: | Закупочная комиссия будет определять Победителя по самому оптимальному, приемлемому для Заказчика предложению участников. После подведения итогов и подписания протокола, договор подписывается с Победителем в течение 30 дней. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время до дня проведения (подведения итогов) конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Участников конкурса об отказе от проведения конкурса в письменной форме. |
| Лимитная (начальная) цена закупки: | не установлена. |
| Переторжка: | Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки. |
| Дополнительная информация о конкурсе: | Процедура проведения переторжки описана в Конкурсной документации.
Закупка проводится на основании распоряжения № 365р от 08.04.2010г. |
| Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | 429951, г.Новочебоксарск, ул.Набережная, 34. |
| Дата последнего редактирования: | 28.04.2010 10:47 |
| Информация о подписи: | Подписано ЭП |
|
