Право заключения договора на предоставление права использования программ для ЭВМ, поставку экземпляра программы для ЭВМ и выполнение работ по развитию комплексной системы управления уязвимостями АО «СО ЕЭС»
Право заключения договора на предоставление права использования программ для ЭВМ, поставку экземпляра программы для ЭВМ и выполнение работ по развитию комплексной системы управления уязвимостями АО «СО ЕЭС»
Способ закупки, согласно положению:
Конкурс в электронной форме
Лоты:
Лот № 1
Право заключения договора на предоставление права использования программ для ЭВМ, поставку экземпляра программы для ЭВМ и выполнение работ по развитию комплексной системы управления уязвимостями АО «СО ЕЭС»
Начальная (максимальная) цена договора:
72 073 755,25 руб.
Дата публикации:
29.03.2024 12:30
Дата вскрытия 1-х частей заявок:
17.04.2024 09:00
Дата вскрытия 2-х частей заявок:
17.04.2024 09:00
Дата окончания подачи заявок:
17.04.2024 09:00
Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:
Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:
Да
Конкурентная закупка
Процедура проводится с соблюдением требований статей 3.2 - 3.3 223-ФЗ
:
Да
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Конкурсная комиссия:
Постоянно действующая Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом АО «СО ЕЭС» от 07.10.2019 № 299
Требования к участникам:
Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, но защищаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации) (с учетом положений части 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), выданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации», на следующий вид услуг:
- установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт средств защиты информации (программных (программно-технических) средств защиты информации, программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации);
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие сведений об Участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) отсутствие фактов привлечения в течение 2 (Двух) лет до момента подачи заявки Участника конкурса – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
и) отсутствие сведений об Участнике конкурса в реестре иностранных агентов, предусмотренном Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации на Электронной площадке и в Единой информационной системе. Порядок получения Конкурсной документации на Электронной площадке определяется правилами данной Электронной площадки.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа.
Конкурсные заявки:
Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Электронную площадку.
Критерии выбора победителя:
Участник конкурса, Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией, и Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого по результатам сопоставления Конкурсных заявок (окончательных предложений) на основании указанных в Конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения Договора.
Сроки заключения договора:
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Место рассмотрения заявок:
г. Москва, вн.тер.г.пос. Московский, ул. Петра Непорожнего, д. 7, стр.1
Дата и время рассмотрения заявок:
24.04.2024 09:00
Дата и время подведения итогов:
25.04.2024 09:00
Место подведения итогов:
г. Москва, вн.тер.г.пос. Московский, ул. Петра Непорожнего, д. 7, стр.1
Комментарии: Начальная (максимальная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 68 909 570 (Шестьдесят восемь миллионов девятьсот девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 27 копеек без учета НДС, из них предельный размер вознаграждения за предоставление права использования Программ для ЭВМ составляет 53 088 645 (Пятьдесят три миллиона восемьдесят восемь тысяч шестьсот сорок пять) рублей 36 копеек (НДС не облагается на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Дополнительная информация о конкурсе:
Сроки исполнения обязательств по Договору:
1. Срок предоставления права использования Программ для ЭВМ, указанных в пунктах 1, 4-6 Перечня Программ для ЭВМ (Приложение № 3 к Договору) – не позднее 2 (Двух) недель с даты заключения Сторонами Договора.
2. Срок предоставления права использования Программы для ЭВМ, указанной в пункте 7 Перечня Программ для ЭВМ (Приложение № 3 к Договору) –11.11.2024.
3. Срок предоставления права использования Программ для ЭВМ, указанных в пунктах 2, 3 Перечня Программ для ЭВМ (Приложение № 3 к Договору) – 03.07.2024.
4. Срок предоставления права использования Программ для ЭВМ, указанных в пунктах 8, 9 Перечня Программ для ЭВМ (Приложение № 3 к Договору) – 16.07.2024.
5. Срок предоставления права использования Программы для ЭВМ, указанной в пункте 10 Перечня Программ для ЭВМ (Приложение № 3 к Договору) – 25.07.2024.
6. Срок поставки Экземпляра Программы для ЭВМ, указанного в Спецификации Экземпляров Программ для ЭВМ (Приложение № 2 к Договору) - 03.07.2024.
7. Сроки выполнения Работ по Договору:
- дата начала выполнения Работ по Договору: дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания выполнения Работ по Договору: не позднее 06.12.2024.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по Договору)
