Право заключения Договора на выполнение работ по модернизации диспетчерских щитов оперативно-диспетчерских групп Вязниковского РЭС, Камешковского РЭС и Петушинского РЭС для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго»
Право заключения Договора на выполнение работ по модернизации диспетчерских щитов оперативно-диспетчерских групп Вязниковского РЭС, Камешковского РЭС и Петушинского РЭС для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго»
Лот № 1. Выполнение работ по модернизации диспетчерских щитов оперативно-диспетчерских групп Вязниковского РЭС, Камешковского РЭС и Петушинского РЭС для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго»
Publication date:
09.12.2016 13:54
Competition is closed:
14.02.2017 14:53
Supply date:
20.02.2017 - 15.08.2017 Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: февраль 2017 г.
Окончание выполнения работ: 15 августа 2017 г.
Конкурсная комиссия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго» .
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии Софронов Роман Александрович, тел/факс (4922) 47-00-82; e-mail: rsofr@vladimirenergo.ru .
Месторасположение (адрес) Конкурсной комиссии: 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 106, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго»
Requirements to the participants:
Участником конкурса может быть любой подрядчик. Чтобы претендовать на победу в Конкурсе и получение права заключить Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:
а) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
б) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
в) должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства;
г) должен соответствовать отборочным критериям по финансовой устойчивости;
д) не должен быть включен в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ранее – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»);
е) должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора: свидетельство о допуске к работам, выданное в установленном законом порядке саморегулируемой организацией с приложениями;
ж) должны отсутствовать признанные Участником претензии, либо судебные решения не в пользу Участника, вследствие неисполнения обязательств по договорам, заключенным с ПАО (ОАО) «МРСК Центра и Приволжья», а также сторонними организациями;
з) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, опытом выполнения аналогичных договоров, а также иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, производственные, трудовые), в т.ч. отвечать минимальным требованиям, установленным в Конкурсной документации;
и) гражданская ответственность при проведении строительно-монтажных работ Участника конкурса должна быть застрахована. Требования к страховой компании, порядок подтверждения соответствия данным требованиям и порядок страхования определены в Конкурсной документации.
Условие участия субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно требованию Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014г. № 1352: «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Распоряжением ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30.12.2015 г. № 151 «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства»: к участию в процедуре закупки приглашаются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, ОКПД2: 43.21.10.110, в том числе:
участие генеральных подрядчиков: генеральный подрядчик и все привлекаемые им субподрядчики должны являться исключительно субъектами малого и среднего предпринимательства;
участие групп лиц: все члены коллективного участника, включая лидера, должны являться исключительно субъектами малого и среднего предпринимательства
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание выполняемых работ, проект Договора, а также описание процедур конкурса содержится в Конкурсной документации.
Documentation kit:
Место предоставления документации:
- официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт ЕИС);
- официальный сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» (далее – официальный сайт Организатора);
- электронная торговая площадка www.b2b-center.ru раздел «Торговая площадка» (далее – Система, ЭТП).
Порядок предоставления документации:
Открытый конкурс проводится на электронной торговой площадке www.b2b-center.ru в соответствии с правилами и регламентом, действующими в данной Системе. Участник открытого конкурса должен быть пользователем, зарегистрированным в Системе в качестве юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке и обладающим правами участника Системы.
Конкурсная документация предоставляется через конкурсную (закупочную) доску официального сайта ЕИС, официального сайта ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Системы (в соответствии с ее правилами и регламентами).
Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа, без взимания платы.
Срок предоставления документации:
Начало: с момента публикации открытого конкурса на официальном сайте ЕИС http://zakupki.gov.ru, официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru), ЭТП www.b2b-center.ru.
Окончание: момент вскрытия конвертов с заявками участников.
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% от общей стоимости Конкурсной Заявки Участника (с НДС).
Tender bids:
Все цены в заявке должны включать должны включать расходы на уплату налогов и других возможных платежей, а также все затраты, связанные с выполнением договора. Все суммы денежных средств в документах должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
Price incl. VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 16.01.2017 at 14:00 MSK.Protocol of bid opening:
600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 106
Date and time of results announcement:
13.02.2017 14:00
Place of review of bidding results:
600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 106
Contract award criteria and Contract execution term:
Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса в соответствии с критериями, установленными Конкурсной документацией.
Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается в течение срока, указанного в Конкурсной документации.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 10 003 284,21 RUB (price incl. VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Participation of small and medium businesses
Organizer has initiated the bidding only for small and medium businesses to participate. Verification of compliance with the criteria for being qualified as small and medium businesses is to be performed by the organizer.
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Additional information:
Порядок и условия платежей (расчетов): Выплата авансовых платежей не предусмотрена. Оплата будет производиться на условиях, указанных в Проекте Договора (Том 3 Конкурсной документации).
Конкурсная заявка участника должна соответствовать требованиям по срокам фактического освоения, указанным в Календарном плане (Приложение 3 к Проекту договора - Том 3 Конкурсной документации).
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до даты подведения итогов, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Участников конкурса о решении об отказе от проведения конкурса.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации.
