Право заключения Договора на выполнение работ согласно техническому заданию по объекту: «СМР Установка дугогасящих реакторов на ПС 110 "Росва" (в рамках проекта ИПР "Установка устройств компенсации емкостного тока на ПС 110 Росва")» для нужд...
the right to conclude a contract for execution of work according to the technical requirements for «SMR Installing arc suppression reactors on substation 110 "Rosva" (within the framework of the project of YPRES "installation of the capacitive current compensation at SUBSTATION 110 Rosva") "for the needs of «Kalugajenergo» PJSC mrsk of CENTR and privolzhie».
Lot #1. "CONSTRUCTION installation of arc suppression reactors on substation 110" Rosva "(within the framework of the project of YPRES" installation of the capacitive current compensation at SUBSTATION 110 Rosva ")"
Функции Конкурсной комиссии возложены на постоянно действующую закупочную комиссию (далее - ПДЗК), утвержденную приказом филиала "Калугаэнерго". Ответственный секретарь ПДЗК – Пивченко Ирина Владимировна, тел. (4842) 716-364.
Requirements to the participants:
а) должен иметь статус субъекта малого и среднего предпринимательства
б) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
в) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного су-да о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
г) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
д) не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» договоров, а также по заключенным договорам с иными заказчиками. Под отрицательным опытом понимается:
- наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
- несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
- иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда
е) должен иметь свидетельство СРО на следующие виды работ:
- 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
- 23. Монтажные работы
- 24. Пусконаладочные работы
ж) должен соответствовать минимальным отборочным критериям оценки и сопоставления заявок
Documentation kit:
- единая информационная система в сфере закупок для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru ;
- официальный сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://mrsk-cp.ru раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам»;
- электронная торговая площадка http://b2b-center.ru раздел «Мои открытые конкурсы»
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса, связанные с подачей заявок, обеспечиваются одним из двух способов (по выбору Участника), приведенных ниже:
1. Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 2% от общей стоимости Конкурсной Заявки Участника с НДС.
2. Обеспечение заявок на участие в конкурсе должно быть предоставлено в форме денежных средств, перечисляемых на расчетный счет Заказчика на момент вскрытия конвертов с заявками. Размер обеспечения заявки должен составлять 2% (два) от начальной (максимальной) цены закупки, договора
Tender bids:
Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на
русском языке, в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Все цены должны быть указаны в российских рублях. Организатор конкурса начинает принимать Конкурсные заявки с момента официальной публикации настоящего извещения. В обязательном порядке Конкурсные заявки должны быть представлены в электронный сейф Организатора конкурса на электронной площадке до момента окончания приема заявок в сканированном виде (желательно в формате pdf), в соответствии с действующим Регламентом ЭТП, в срок, установленный Извещением и Конкурсной документацией. Более подробные требования к Конкурсным заявкам указаны в Конкурсной документации.
Contract award criteria:
Price incl. VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
05.04.2017 at 10:00 MSK.
Bids evaluation date:
19.04.2017 10:00
Bids evaluation place:
248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, актовый зал.
Date and time of results announcement:
19.04.2017 10:00
Place of review of bidding results:
248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, актовый зал.
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса будет признан участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола по рассмотрению конкурсных заявок и подведению итогов, не ранее чем через десять дней со дня подведения итогов по конкурсной процедуре, но не позднее 20 рабочих дней с момента подписания данного протокола
Starting purchase price:
Lot No. 1. 17 100 566,38 RUB (price incl. VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Participation of small and medium businesses
Organizer has initiated the bidding only for small and medium businesses to participate. Verification of compliance with the criteria for being qualified as small and medium businesses is to be performed by the organizer.
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Georeferencing:
248009, Калужская обл., г. Калуга, Грабцевское ш., д. 35
