Право заключения договоров на выполнение работ по ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго» по лотам:
Право заключения договоров на выполнение работ по ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго» по лотам:
Лот № 1. Ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ ПО «АЭС»;
Лот № 2. Ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ ПО «БЭС»
Лот № 3. Ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ ПО «СемЭС»
Лот № 4. Ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ ПО «ЦЭС»
Publication date:
10.02.2016 14:49
Competition is closed:
25.03.2016 13:17
Supply date:
14.04.2016 - 31.10.2016 Сроки выполнения работ:
Лот №1: апрель 2016г. – сентябрь 2016 г.
Лот №2: апрель 2016г. – октябрь 2016 г.
Лот №3: июнь 2016г. – август 2016 г.
Лот №4: апрель 2016г. – октябрь 2016 г.
Customer's postal address:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Customer's location:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Председатель ПДКК, начальник управления логистики и МТО
ПАО «МРСК Цента и Приволжья» - Никулин А.Е.; Ответственный секретарь ПДКК, начальник отдела конкурсных закупок ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала "Нижновэнерго" - Железняков А.Л.; Ответственный исполнитель, специалист 1 категории отдела конкурсных закупок ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала "Нижновэнерго" - Суздальцева Екатерина Александровна (тел. (831) 431-84-97)
Requirements to the participants:
1. Участником может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком.
2. Чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить договор, участник конкурса должен отвечать следующим требованиям и минимальным отборочным критериям оценки и сопоставления заявок:
а) должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства;
б) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора);
в) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
г) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
д) не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ПАО «Рос-сети», ДЗО ПАО «Россети», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» договоров, а также по заключенным договорам с иными заказчиками. Под отрицательным опытом понимается:
несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ заказчику, предусмотренных договором подряда;
наличие существенных замечаний заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов заказчика на устранение указанных дефектов;
иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
е) должен соответствовать минимальным отборочным критериям оценки и сопоставления заявок:
требования к опыту выполнения аналогичных договоров:
не менее 1-го исполненного аналогичного договора за последние 36 месяцев до момента вскрытия конвертов с заявками участников.
Под аналогичным договором подразумевается договор, идентичный по составу и объему работ требованию технической части (том 2 настоящей документации).
Под исполненным договором подразумевается договор, по которому все обязательства сторон выполнены в полном объеме.
требования к кадровым ресурсам:
Персонал, согласно штатному расписанию подрядчика/исполнителя, обеспечивающий выполнение работ, а именно:
- численность ИТР: не менее 3 чел.;
- численность электромонтажников основного электротехнического оборудования: не менее 25 чел.
В том случае, если, согласно штатному расписанию участника, специалист (работник) имеет должность, отличную от требуемой, участник должен заполнить столбец «должностные обязанности» в справке о кадровых ресурсах.
требования к материально-техническим ресурсам:
- автомобиль бригадный* – не менее 3 ед.;
- бурильно-крановые автомобили – не менее 2 ед.;
- автокраны на автомобильном шасси* – не менее 1 ед.;
- электротехническая лаборатория – не менее 1 ед.
*особые технические требования к МТР, кроме указанных в требовании, не предъявляются.
Участник может представить в своей заявке иные марки и типы спецтехники (далее - ТС) при условии, что произведенные замены по существу равноценны или превосходят требуемые. В этом случае участник обязан представить сравнительную матрицу тех. характеристик ТС в составе справки о материально технических ресурсах.
Documentation kit:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Место предоставления документации:
- единая информационной система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru (далее - ЕИС);
- официальный сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://new.mrsk-cp.ru раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» (далее – официальный сайт);
- электронная торговая площадка www.b2b-center.ru (далее – ЭТП)».
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства участников конкурса, связанные с подачей конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% от общей стоимости конкурсной заявки участника, (с НДС)
Tender bids:
Участник конкурса должен подготовить конкурсную заявку по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации, включающую:
1) Письмо о подаче оферты (форма 1);
2) Техническое предложение (форма 2);
3) График выполнения работ (форма 3);
4) График оплаты (форма 4);
5) Протокол разногласий по проекту договора (форма 5);
6) Анкета участника конкурса (форма 6);
7) Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7);
8) Справка о кадровых ресурсах (форма 8);
9) Справка о материально-технических ресурсах (форма 9);
10) Информационное письмо о наличии у участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками заказчика или организатора конкурса (форма 10);
11) План распределения объемов выполнения работ между участником и субподрядчиками (форма 11);
12) Двустороннее предварительное соглашение между участником и субподрядчиками (предоставляется в случае участия таковых);
13) План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 12);
14) Соглашение о создании объединения лиц (предоставляется в случае участия таковых);
15) Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 13);
16) Согласие на обработку персональных данных (форма 14);
17) Справка о собственниках участника (форма 15);
18) Копии документов, подтверждающие цепочку собственников участника (реестры акционеров; договоры купли-продажи акций, доли в УК, в том числе зарубежных организаций с переводом на русский язык, и т.д.);
19) Сведения о субъекте малого/среднего предпринимательства. Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого/среднего предпринимательства (форма 16);
20) Справка о привлечении в качестве субподрядчиков субъектов малого/среднего предпринимательства (форма 17);
21) Сметный расчет стоимости (составленный в соответствии с требованиями, приведенными в томе 4 «Требования по преобразованию предельной стоимости лота по ГКПЗ из сметы заказчика в смету участника регламентированных процедур закупок для формирования конкурсного предложения»);
22) Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям настоящей конкурсной документации (п.2.3.2) в части:
а) правоспособности,
б) финансовой устойчивости,
в) СУОТ,
придерживаясь порядка размещения документов согласно перечню;
23) Документы субподрядчиков, коллективных участников (в случае участия таковых);
24) Комфортное письмо (форма 18) (для участников партнерской программы согласно п.1.1.10.1);
25) Иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Contract award criteria:
Price incl. VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Date and time of results announcement:
25.03.2016 12:00
Place of review of bidding results:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Contract award criteria and Contract execution term:
Победитель конкурса определяется на основаниях следующих критериев:
а) стоимость и структура стоимости выполняемых работ, условия и график выполняемых работ и их оплаты;
б) технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;
в) надежность участника (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.).
Starting purchase price:
Lot No. 1. 36 483 686,20 RUB (price incl. VAT) Lot No. 2. 71 815 256,44 RUB (price incl. VAT) Lot No. 3. 62 892 620,78 RUB (price incl. VAT) Lot No. 4. 35 299 339,57 RUB (price incl. VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Participation of small and medium businesses
Organizer has initiated the bidding only for small and medium businesses to participate. Verification of compliance with the criteria for being qualified as small and medium businesses is to be performed by the organizer.
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Subcontractors being small or medium businesses must be involved into contract performance
When performing the contract, bidders will be obliged to involve subcontractors (co-contractors) being small or medium business entities.
:
Yes
Additional information:
Закупка с разбиением на лоты
1. Участник открытого конкурса может подать заявку на любой лот, любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача конкурсной заявки на часть лота по отдельным видам или объемам выполнения работ.
2. В случае подачи конкурсной заявки на несколько лотов должны быть соблюдены следующие требования:
- письмо о подаче оферты должно содержать указание номера и названия каждого лота, а в качестве общей суммы — сумму по каждому из лотов,
- техническое предложение, график выполнения работ, график оплаты работ должны быть подготовлены отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.
3. На внутренних конвертах с заявкой следует дополнительно обозначить номера и названия лотов, на которые подается заявка.
4. Оценка заявок, определение победителя открытого конкурса будет осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов. По каждому из лотов будет определен один победитель.
Received on 11.03.16 am31 09:51 (Lots No. 3, No. 4) Signed with digital signature
Extract from the Protocol of the competitive commission № 37-05/213 from 25.03.2016 г., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.10
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО "Волгоэлектросеть" and enter into an Agreement for the final price 36 460 811,14 RUB(price excl. of VAT: 30 898 992,49 RUB).
For Lot No. 2 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ОАО "ННЭСР" and enter into an Agreement for the final price 71 746 784,60 RUB(price excl. of VAT: 60 802 359,83 RUB).
For Lot No. 3 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО "Энком" and enter into an Agreement for the final price 62 863 335,65 RUB(price excl. of VAT: 53 274 013,26 RUB).
For Lot No. 4 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО "Энком" and enter into an Agreement for the final price 33 670 498,92 RUB(price excl. of VAT: 28 534 321,12 RUB).
