Разработка рабочей документации «Создание узлов связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ в г. Саранск»
Лот № 1. Разработка рабочей документации «Создание узлов связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ в г. Саранск»
Publication date:
28.11.2013 11:03
Competition is closed:
13.01.2014 17:14
Supply date:
27.01.2014 - 31.05.2014 Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – дата заключения Сторонами Договора;
- окончание выполнения работ – 31.05.2014.
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Contact person:
Kat'kov Sergei Dmitrievich, tel.+7 (846) 279-77-21, KatkovSD@odusv.ru
Tender committee:
Постоянно действующая Закупочная комиссия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги от 27.04.2012 № 76.
Requirements to the participants:
а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие свидетельств, выданных саморегулируемой организацией на допуск к определенным видам работ в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624:
- работы по подготовке проектов наружных слаботочных систем (п.5.6.);
- работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами (п.4.5.);
- работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов (п. 6.3.);
б) непроведение ликвидации Участника открытого одноэтапного конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника открытого одноэтапного конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника открытого одноэтапного конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) наличие у Участника открытого одноэтапного конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему работ (не менее 20% в ценовом выражении от начальной (предельной) цены Договора, установленной Конкурсной документацией);
д) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.5. Конкурсной документации;
е) отсутствие у Участника открытого одноэтапного конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника открытого одноэтапного конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, за исключением случаев, когда такая задолженность оспаривается Участником открытого одноэтапного конкурса в судебном порядке и на момент проведения конкурса соответствующее судебное решение не принято;
ж) отсутствие сведений об Участнике открытого одноэтапного конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Documentation kit:
Комплект Конкурсной документации может быть получен через функционал Информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников открытого одноэтапного конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок и участием в открытом одноэтапном конкурсе, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора с учетом налогов, что составляет 31 800,00 (Тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Tender bids:
Для участия в открытом одноэтапном конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Систему.
Конкурсные заявки подаются Участниками открытого одноэтапного конкурса через Торговую площадку в электронный сейф Организатора открытого одноэтапного конкурса до 11 часов 00 минут «30» декабря 2013 года.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 30.12.2013 at 11:00 MSK.
Bids evaluation date:
10.01.2014 18:00
Bids evaluation place:
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5.
Date and time of results announcement:
13.01.2014 18:00
Place of review of bidding results:
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5.
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам открытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем открытого одноэтапного конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты определения Победителя открытого одноэтапного конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 1 347 457,63 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Additional information:
Расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке:
Оплата выполненных работ в размере _________(указать прописью) рублей _______ копеек, в том числе НДС 18 % _______ (указать прописью) рублей __ копеек, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и передаче исключительного права на рабочую документацию, на основании выставленного Проектировщиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Georeferencing:
440066, г. Пенза, Октябрьский район, Пятый Виноградный проезд, д. 24Г
Sent 28.11.13 pm30 22:52, last at 11.12.13 pm31 12:13
N/A
Extract from the Protocol of the competitive commission № 1 from 13.01.2014 г., Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО НПП "САМ" and enter into an Agreement for the final price 1 424 708,22 RUB (price excl. of VAT: 1 207 379,85 RUB).