Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по лоту
Альтернативные заявки
Альтернативной заявкой называется заявка, условия которой отличаются от условий, принятых в закупочной документации.
:
Да
Закупочная документация:
Не загружена
Автоматическое продление
Если в последние 30 минут до момента окончания срока подачи заявок поступит предложение от одного из участников, то срок окончания подачи заявок в рамках данной процедуры будет автоматически продлён еще на 30 минут с момента поступления последней заявки.
:
30 минут
Условия оплаты:
1. авансовый платеж в размере 10% стоимости первого этапа Работ выплачива-ется в течение 30 календарных дней с даты подписания Договора и получе-ния Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком;
2. авансовые платежи в размере 10% стоимости каждого последующего этапа Работ выплачиваются в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки предыдущего этапа Работ и получения Заказ-чиком счета, выставленного Подрядчиком;
3. авансовые платежи, перечисленные в соответствии с подпунктами 4.2.1 и 4.2.3 настоящего Договора засчитываются в счет оплаты стоимости соответствующего этапа Работ;
4. платежи в размере 90% от стоимости каждого этапа Работ выплачиваются в течение 65 календарных дней с пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт сдачи-приемки по соответствующему этапу Работ;
5. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;
6. Расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации.
Условия поставки:
Предполагаемый срок оказания услуг – 01.08.2010-30.09. 2010 г.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
606520, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье
Комментарии: 1. Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора:
1.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по соответствующему этапу Работ или сроков устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки ре-зультатов Работ, так и в течение гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России, исчисленной исходя из Цены Договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не лишает Заказчика права требовать от Подряд-чика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении предварительной оплаты (аванса), уплаченной по соответствующему этапу Работ.
1.2. В случае, если Заказчиком по соответствующему этапу Работ выплачена предварительная оплата (аванс), за нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по со-ответствующему этапу на срок более 60 (шестидесяти) календарных дней, Заказчик вправе независимо от уплаты Подрядчиком неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами согласно п. 6.3 настоящего Договора потребовать уп-латы Подрядчиком штрафа в размере суммы выплаченной предварительной оплаты (аванса).
1.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Догово-ром, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной Банком России, исчисленной исходя из не-своевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% несвое-временно оплаченной суммы.
1.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разре-шению в арбитражном суде Самарской области.
1.5. В случае ограничения лимита на ремонтные работы в 2010 году, Заказчик оставляет за собой право уменьшения объемов работ, обусловленных настоящим договором, с соответствующим пропорциональным уменьшением общей стоимости работ и материалов по настоящему договору.
2. Претендовать на победу в данном открытом запросе предложений может Участник, отвечающий следующим требованиям:
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);
- не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации и на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
- обладать необходимыми ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью и репутацией;
- иметь опыт выполнения аналогичных работ на протяжении не менее 3 (трех) лет.
Более подробно требования к Участникам запроса предложений, а также требования к порядку под-тверждения соответствия этим требованиям, указаны в Документации по запросу предложений.
3. Подробное описание закупаемых работ и условий Договора, а также порядка проведения запроса предложений содержатся в Закупочной документации, которая бесплатно предоставляется любому ис-полнителю через Торговую площадку Системы B2B-energo.
4. Заявки на бумажном носителе не позднее, чем в течение трех суток с момента размещения последнего предложения этого Участника в Системе В2В-Энерго – по адресу: 606520, г. Заволжье, Филиал ОАО «Рус-Гидро» - «Нижегородская ГЭС», каб.№ 308, секретарю Закупочной Комиссии.
5. Победителем открытого запроса предложений будет признан Участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с требованиями Документации по запросу предложений. Договор с победителем открытого запроса предложений будет заключен в течение 30 календарных дней после подписания Протокола о выборе победителя.
6. Остальные и более подробные условия открытого запроса предложений сформулированы в До-кументации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Уведомлению.
7. Настоящее Уведомление представляет собой приглашение делать оферты, не является извеще-нием о проведении конкурса и не накладывает на Заказчика соответствующих обязательств, в том числе по принятию какого либо из поступивших Предложений.
8. Организатор запроса предложений вправе отказаться от его проведения до подведения итогов запроса предложений без каких-либо для себя последствий.
9. Для справок обращаться к Заказчику запроса предложений:
секретарю закупочной комиссии Громовой Марине Владимировне, тел./факс (83161) 58-3-40, e-mail: GromovaMV@nigges.gidroogk.ru.
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
и выбрал победителя: ЗАО "Волга - СГЭМ" – (Участник 1) (Гудков И.А.) с заявкой от 25.05.2010 12:38 и ценой 912 712,00 руб. (цена без НДС) Гарантируем выполнение Договора на условиях и в соответствии Технико-коммерческому предложению, Графику выполнения работ, Сводной смете и Протоколу разногласий к Договору.
Обоснование: протокол заседания закупочной комиссии № 16-рем-2010/3 от 07.06.10
