Ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ. Ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ. (Repair)
OKPD2 category:
33.14.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества
Not applicable. Proposal shall cover the entire lot.
Hide bid prices during bids submission period:
Yes
Upload of bid-related documents required
Bids not supported with documentation will not be considered.
:
Yes
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Participation of small and medium businesses
Organizer has initiated the bidding only for small and medium businesses to participate. Verification of compliance with the criteria for being qualified as small and medium businesses is to be performed by the organizer.
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Subcontractors being small or medium businesses must be involved into contract performance
When performing the contract, bidders will be obliged to involve subcontractors (co-contractors) being small or medium business entities.
:
Yes
Payment terms:
Оплата по настоящему договору производится Заказчиком после полного окончания работ по соответствующему этапу (месяцу), подписания «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС–2) за соответствующий период, с обязательной ссылкой на номер и наименование сметы и накопительной «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС–3) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения счета–фактуры Подрядчика, выставленной в адрес Заказчика, с указанием наименования филиала Заказчика.
Окончательный расчёт производится Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком работы не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после полного окончания работ (включая устранение выявленных в процессе приёмки недостатков), после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), за соответствующий период работ, накопительной «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС–3), при условии предоставления Подрядчиком счета–фактуры.
Delivery terms:
Срок начала работ: 01.05.2017;
Срок окончания работ: не позднее 31.08.2017;
Частичное выполнение работ не допускается.
Venue of bids examination:
По адресу местонахождения заказчика
Date and time of bids consideration:
11.10.2016 09:00
Results date and time:
19.10.2016 09:00
Georeferencing:
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а
Comments: Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Мариэнерго» (424006, г.Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39А), настоящим приглашает исключительно субъектов малого и среднего предпринимательства - юридических лиц или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо (индивидуальный предприниматель) или несколько физических лиц (индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника закупки, (далее — Подрядчики, Исполнители) к участию в открытом запросе предложений.
Запрос предложений проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 года. № 1352: «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». К участию в процедуре закупки приглашаются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, ОКДП2 33.14.11.000.
Чтобы претендовать на победу в запросе предложений Участник должен отвечать следующим требованиям:
• должен являться субъектом малого и среднего предпринимательства;
• должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (физическое лицо (индивидуальный предприниматель) – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора);
• не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
• не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
• Отсутствие претензий либо судебных решений не в пользу Участника вследствие неисполнения договорных обязательств. Под неисполнением договорных обязательств понимается:
- наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнения работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
- несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
- наличие претензий либо судебных решений не в пользу Участника вследствие неисполнения договорных обязательств перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и его филиалами в течение последних двух лет до срока окончания подачи заявок;
- иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
• опыт выполнения аналогичных договоров (под аналогичными договорами подразумевается выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 35-110кВ) не менее 1 года;
• должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках договора: свидетельство о допуске к работам, выданное в установленном законом порядке саморегулируемой организацией с приложениями. Предельная сумма выполнения работ по одному договору, указанная в Свидетельстве, должна быть не ниже планируемой цены лота;
• обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности;
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, проект договора, а также описание запроса предложений содержатся в Закупочной документации (Том 1, Том 2) являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Извещению.
Оценка заявок осуществляется по отборочным и оценочным критериям.
Отборочные критерии:
Формальная;
Юридическая;
Квалификация;
Квалификация (Финансовое состояние);
Техническая;
Коммерческая.
Оценочные критерии:
Цена заявки;
Квалификация;
Опыт исполнения аналогичных договоров.
В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 2 Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», данный запрос предложений проводится согласно Стандарту закупок ПАО «МРСК Центра и Приволжья», при этом в соответствии с ч. 4 ст. 447 Гражданского Кодекса РФ запрос предложений не является торгами и не регулируется нормами ст. 447-449 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора закупки предложений соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Организатор по решению Закупочной комиссии, вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее 17 октября 2016 года, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.
Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в Закупочной документации по запросу предложений (Том 1, Том 2).
Venue of bidding:
This call for bids is held in electronic form on the e-marketplace of B2B-Center group (www.b2b-center.ru). Bids shall be submitted in the form of e-document.
Procurement documents provision procedure:
Procurement documents in electronic form are available free of charge at B2B-Center marketplace (www.b2b-center.ru) starting from the date of publication of the procurement procedure.
