Строительство КЛ-10кВ и БКТП-10/0,4кВ 2х1000 фидер 1006 и фидер 1055 ПС 110/10 кВ «Заречная», г. Йошкар-Ола, ул. Петрова для электроснабжения многоквартирного жилого дома, поз 5, 6, 11 (0,6 км).
Строительство КЛ-10кВ и БКТП-10/0,4кВ 2х1000 фидер 1006 и фидер 1055 ПС 110/10 кВ «Заречная», г. Йошкар-Ола, ул. Петрова для электроснабжения многоквартирного жилого дома, поз 5, 6, 11 (0,6 км).
Лот № 1. Строительство КЛ-10кВ и БКТП-10/0,4кВ 2х1000 фидер 1006 и фидер 1055 ПС 110/10 кВ «Заречная», г. Йошкар-Ола, ул. Петрова для электроснабжения многоквартирного жилого дома, поз 5, 6, 11 (0,6 км). (Филиал)
Publication date:
28.07.2017 16:58
Competition is closed:
29.08.2017 16:46
Supply date:
September, 2017 Year Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты заключения договора.
Окончание срока выполнения работ: не позднее 22.09.2017.
Ответственный секретарь постоянно действующей конкурсной комиссии (ПДЗК) Дерябина Ольга Васильевна (8362) 68-13-63, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, 39А
Requirements to the participants:
Участником могут быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком. Чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить договор, участник конкурса должен отвечать требованиям:
a) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
b) не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника Конкурса банкротом и об открытии Конкурсного производства; на имущество Участника Конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника Конкурса не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
c) должен соответствовать отборочным критериям по финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость индивидуальных предпринимателей оценивается Закупочной комиссией на основании Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. Финансовая устойчивость оценивается Комиссией в соответствии с Методикой (Методика оценки соответствия Участников требованиям по финансовой устойчивости приведена в п. 6 Закупочной документации). Для юридических лиц показатели финансовой устойчивости оцениваются на основании бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах, рассчитываемым в соответствии с Методикой оценки финансовой устойчивости участника, приведенной в п. 6 настоящей Конкурсной документации, по следующим отборочным критериям:
• Стоимость чистых активов (СЧА) - показатель СЧА должен иметь значение > 0;
• Коэффициент соизмеримости выручки (КСВ) - показатель КСВ должен иметь значение ≥0,5
d) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
e) не должен иметь претензий либо судебных решений не в пользу участника вследствие неисполнения договорных обязательств. Под неисполнением договорных обязательств понимается:
наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнения работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных Договором подряда;
наличие претензий либо судебных решений не в пользу участника вследствие неисполнения договорных обязательств перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» его филиалами, а также других Заказчиков в течение последних двух лет до срока окончания подачи заявок;
иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
f) должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ, а также участникам с ценой предложения контракта 3 млн. руб. и менее с учетом требований ч.2.1 ст. 52 ГрК РФ.
- Саморегулируемая организация, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
- Совокупный размер обязательств Участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств,
- Предоставить действующую выписку из реестра членов саморегулируемых организаций Утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 февраля 2017 г. N 58, выданная не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок;
g) Наличие положительных отзывов (рекомендаций) заказчиков (генеральных подрядчиков, поставщиков) является при прочих равных УСЛОВИЯХ преимуществом Участника Конкурса.
h) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, деловыми связями, управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией, а также иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
i) должен иметь кадровые ресурсы, достаточные для выполнения работ в действующей электроустановке и соответствующего требованиям раздела XLVI «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (обладать достаточным количеством собственного квалифицированного руководящего, инженерно-технического персонала, а также рабочего и вспомогательного персонала);
j) должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов), трудовых ресурсов для выполнения работ.
k) иметь необходимые полномочия на поставку оборудования и подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от производителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящего Конкурса. В частности, производитель должен гарантировать поставку в определенные сроки, проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, распространение всех фирменных гарантий на оборудование в течение гарантийного срока, оговоренного в конкурсной документации
l) должен иметь комплект документов по охране труда;
m) должен соответствовать минимальным отборочным критериям оценки и сопоставления заявок.
Остальные и более подробные разъяснения содержатся в Закупочной документации (Том 1, Том 2, Том 3), являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Извещению.
Documentation kit:
Место предоставления Конкурсной документации:
официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru (без взимания дополнительной платы);
официальный сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru (далее – официальный сайт) раздел «Закупки» - вкладка «Извещения и документация по закупкам» (без взимания дополнительной платы);
электронная торговая площадка B2B-Center (www.b2b-center.ru) раздел «Открытые конкурсы» (согласно Регламенту торговой площадки).
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обеспечение исполнения обязательств участника, связанные с подачей заявки, обеспечиваются одним из двух способов (по выбору участника):
а) Обязательства участников, связанные с подачей заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 2% от общей стоимости заявки участника, с НДС.
б) Обеспечение заявок на участие в запросе цен в форме денежных средств, перечисляемых на расчетный счет заказчика на момент вскрытия конвертов с заявками.
Остальные и более подробные разъяснения содержатся в Закупочной документации (Том 1, Том 2, Том 3), являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Извещению.
Tender bids:
Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на русском языке.
Contract award criteria:
Price incl. VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 18.08.2017 at 09:00 MSK.Protocol of bid opening:
424006, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39А
Date and time of results announcement:
28.08.2017 11:00
Place of review of bidding results:
424006, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39А
Contract award criteria and Contract execution term:
Оценка конкурсных заявок осуществляется по отборочным и оценочным критериям.
Отборочные критерии:
Формальная;
Юридическая;
Квалификация;
Финансовая;
Техническая;
Коммерческая.
Оценочные критерии:
Цена заявки;
Квалификация;
Опыт исполнения аналогичных договоров.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 10 633 140,60 RUB (price incl. VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Additional information:
Заказчик, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Мариэнерго» (424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39А), являющийся Организатором открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (далее – конкурс), настоящим приглашает юридических лиц или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки к участию в конкурсе на право заключения договора на строительству КЛ-10кВ и БКТП-10/0,4кВ 2х1000 фидер 1006 и фидер 1055 ПС 110/10 кВ «Заречная», г. Йошкар-Ола, ул. Петрова для электроснабжения многоквартирного жилого дома, поз 5, 6, 11 (0,6 км).
Настоящее Извещение и Конкурсная документация (Том 1, Том 2, Том 3) являющаяся неотъемлемым приложением к Извещению, опубликованы на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), на электронно-торговой площадке B2B-Center (www.b2b-center.ru) и официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru).
Основные условия заключаемого по результатам Конкурса договора состоят в следующем:
Предмет договора: Строительство КЛ-10кВ и БКТП-10/0,4кВ 2х1000 фидер 1006 и фидер 1055 ПС 110/10 кВ «Заречная», г. Йошкар-Ола, ул. Петрова для электроснабжения многоквартирного жилого дома, поз 5, 6, 11 (0,6 км).
Количество лотов: 1 (один). Подача заявки на часть лота не допускается.
Место выполнения работ: Республика Марий Эл.
Объем выполняемых работ: в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в техническом задании (Том 2 «Техническая часть» Конкурсной документации).
Порядок расчетов:
Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур.
Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, проект договора, а также описание условий конкурса на право заключения договоров на выполнение работ по строительству КЛ-10кВ и БКТП-10/0,4кВ 2х1000 фидер 1006 и фидер 1055 ПС 110/10 кВ «Заречная», г. Йошкар-Ола, ул. Петрова для электроснабжения многоквартирного жилого дома, поз 5, 6, 11 (0,6 км). содержатся в Конкурсной документации (Том 1, Том 2, Том 3), являющейся неотъемлемым приложением к настоящему извещению.
Срок предоставления Конкурсной документации:
Начало: с момента публикации конкурса на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) и на сайте электронно-торговой B2B-Center (www.b2b-center.ru);
Окончание: момент вскрытия конвертов с Конкурсными заявками участников.
Порядок предоставления Конкурсной документации:
Конкурс проводится на торговой площадке B2B-Center (www.b2b-center.ru) в соответствии с правилами и регламентами, действующими в данной Системе. Участник конкурса должен быть пользователем, зарегистрированным в Системе в качестве юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке и обладающим правами участника Системы. Конкурсная документация предоставляется через закупочную доску Системы и официального сайта любым участникам, заявившим о своем желании принять участие.
Указание большей цены может служить основанием для отклонения Заявки. В случае применения претендентом упрощенной системы налогообложения, цена, предложенная таким претендентом в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС.
Существенно заниженная цена Конкурсной заявки Участника: Под существенно заниженной ценой Конкурсной заявки Участника понимается снижение Участником цены заявки на 25 и более процентов относительной начальной (максимальной) цены, определенной Заказчиком;
Факт подачи Участником заявки с существенно заниженной ценой, либо получения существенно заниженной цены в ходе проведения переторжки служит основанием для дополнительной экспертизы цены на предмет ее обоснованности. Организатор конкурса имеет право отправить Участнику запросы по обоснованию существенно заниженной цены.
Конкурсная комиссия имеет право отклонить Конкурсную заявку Участника как несоответствующую требованиям Конкурсной документации, если существенно заниженная цена, заявленная Участником, является экономически необоснованной и может повлиять на качество товара/работ/услуг, предусмотренное Конкурсной документацией.
Участники имеют право обжаловать принятое решение в течение 3 рабочих дней со дня получения Уведомления об отклонении заявки Участника. Жалобы на отклонения заявки Участника, полученные позже этого срока, Организатор Конкурса имеет право не рассматривать.
Если закупочной документацией предоставление обеспечения исполнения договора не было предусмотрено, вне зависимости от начальной (максимальной) цены конкурентной закупки, - вправе потребовать предоставления участником обеспечения договора в размере 10 процентов от цены договора.
Остальные и более подробные разъяснения содержатся в Закупочной документации (Том 1, Том 2, Том 3), являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Извещению.
Организатор конкурса, по решению ПДЗК, имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники конкурса, оформившие свое участие в конкурсе через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленном правилами данной системы.
Договор по результатам конкурса будет заключен в соответствии с условиями Конкурсной документации.
Организатор конкурса не планирует применение преференций.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации (Том 1, Том 2, Том 3), являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Извещению.
Georeferencing:
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а
Received on 17.08.17 pm31 17:57 Signed with digital signature
Extract from the Protocol of the competitive commission № 26-21/38/3-1/17 from 28.08.2017 г., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer Филиал shall accept the proposal from the Supplier ООО "СЭМОН+" and enter into an Agreement for the final price 10 046 335,14 RUB(price excl. of VAT: 8 513 843,34 RUB).
