Construction of tap-off line from 0.4 kV insulated overhead line from the pole of 0.4 kV Overhead Line # 200/29, Feeder 2, Package Transformer Substation KYAR-804/100 up to the boundaries of the applicant's land plot in Krasnoyarsk District,...
Construction of tap-off line from 0.4 kV insulated overhead line from the pole of 0.4 kV Overhead Line # 200/29, Feeder 2, Package Transformer Substation KYAR-804/100 up to the boundaries of the applicant's land plot in Krasnoyarsk District, Samara Region Construction of tap-off line from 0.4 kV insulated overhead line from the pole of 0.4 kV Overhead Line # 200/29, Feeder 2, Package Transformer Substation KYAR-804/100 up to the boundaries of the applicant's land plot in Krasnoyarsk District, Samara Region (Turnkey)Collapse
OKDP category:
4521125
OKVED category:
Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;
Not applicable. Proposal shall cover the entire lot.
Hide bid prices during bids submission period:
Yes
Upload of bid-related documents required
Bids not supported with documentation will not be considered.
:
Yes
Payment terms:
Авансовый платеж по I этапу не предусмотрен.
Расчет за выполненные работы по I этапу осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней на основании счета после подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных работ.
В случае если стоимость работ по утвержденной проектной и рабочей документации оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.
Авансовые платежи по II этапу выполнения работ выплачиваются Заказчиком в размере не более 15 процентов от общего объема стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, разработанной на I этапе выполнения работ, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных работ, но не ранее предоставления договора страхования в соответствии с разделом 14.
Платежи, покрывающие расходы по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом по II этапу строительства.
Платежи по окончании строительно-монтажных и пуско-наладочных работ производятся в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости фактически выполненных работ и затрат (КС-3) и акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11) с учетом ранее выплаченного аванса на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры на выполненные работы.
Согласно п.3 ст. 168 НК РФ Подрядчик в течение 5 дней обязан выставить и направить Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа.
Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.
Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Delivery terms:
Срок выполнения работ:
I этап.
Начало – не позднее 5 дней со дня заключения договора.
Окончание – работы выполняются в срок не более 30 дней со дня начала выполнения работ I этапа, (с учетом срока (7 рабочих дней) согласования с Заказчиком проектной и рабочей документации по I этапу),
II этап.
Начало – не позднее 5 дней с даты приемки и подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных работ по I этапу.
Окончание – работы выполняются в срок не более 45 дней со дня начала выполнения работ II этапа.
Venue of bids examination:
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп. 133
Date and time of bids consideration:
14.11.2014 17:00
Results date and time:
14.11.2014 17:00
Georeferencing:
443125, Россия, г. Самара, ул. Силовая, д.9
Comments: Участником запроса предложений может быть любое юридическое или физическое лицо. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений Участник должен:
• обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов) самостоятельно, либо с привлечением субподрядной организации (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
• не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника запроса предложений, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника запроса предложений не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
• не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
• обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
• участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;
• у участника должен отсутствовать негативный опыт работы с Заказчиком и его филиалами (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с Заказчиком и его филиалами).
• гражданская ответственность при проведении строительно-монтажных работ Участника должна быть застрахована
Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также описание процедур запроса предложений содержатся в Документации по запросу предложений.
Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Документации по запросу предложений.
Заявка должна быть подана в следующем порядке:
a) Размещена на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок до 12-00 (московского времени) 16.10.2014г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Документации по запросу предложений.
б) Представлена в оригинале на бумажном носителе по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.133, каб.327 в срок до 12-00 (московского времени) 16.10.2014г. в строгом соответствии с Заявкой, размещённым на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru.
Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 дней со дня окончания подачи Заявок Участников.
Организатор запроса предложений вправе отказаться от его проведения на любом из этапов без каких-либо для себя последствий.
Предполагается, что подведение итогов запроса предложений будет осуществлено в срок, не превышающий 30 дней (45 дней в случае проведения процедуры переторжки) со дня окончания подачи Заявок Участников. Организатор запроса предложений вправе, при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.
Закупочная комиссия предоставляет участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (переторжка).
Информация о результатах запроса предложений будет опубликована на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на ЭТП www.b2b-mrsk.ru в соответствии с правилами и регламентами их функционирования и на сайте Заказчика www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки».
Закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника запроса предложений, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.
Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем запроса предложений будет заключен в течение 30 дней на основании протокола об итогах запроса предложений.
Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в Документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
Venue of bidding:
This call for bids is held in electronic form on the e-marketplace of B2B-Center group (www.b2b-center.ru). Bids shall be submitted in the form of e-document.
Procurement documents provision procedure:
Procurement documents in electronic form are available free of charge at B2B-Center marketplace (www.b2b-center.ru) starting from the date of publication of the procurement procedure.
The Organizer has announced the results on 30.10.2014 at 15:51
and selected the winner: "Viaz" OOO – (Bidder 2) (Быков А.В.) submitting a bid dated of 14.10.2014 16:54
Обоснование: Признать победителем открытого запроса предложений: ООО "Вяз" (Юр./Почт. адрес: 443099, Россия, Самарская область, г. Самара, Чапаевская ул., д. 69, оф. 4; ИНН: 6317068619) на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №200/29 фидера №2 КТП КЯР-804/100 до границ участка заявителей в Красноярском районе Самарской области (под «ключ»)» для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» на сумму 966 858,35 руб. (девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 35 копеек) с НДС
