| Procurement subject: | To meet the Customer's needs, Mary El and Chuvashia Branch and Open Joint Stock Company Territorial Generating Company # 5, legal address: 614990, Perm City, Komsomolsky Prospekt 48, postal address: 428000, Cheboksary City, K. Marksa 52, who is the Organizer of the tender, hereby invites legal persons and individual entrepreneurs (hereinafter referred to as "the Competitors") to participate in an open one stage tender without prequalification of bidders for the right to enter into an Agreement for design, construction and installation works on the project: Implementation of the measurement system of the vibration of bearings, mechanical quantities and protections at turbounits of Station # 1, Station # 2 of Cheboksarskaya CHP Plant-2 for the needs of Mary El and Chuvashia Branch of OAO TGC-5 (hereinafter referred to as "the Tender")
Lot #1. Design, construction and installation works on the project: Implementation of the measurement system of the vibration of bearings, mechanical quantities and protections at turbounits of Station # 1, Station # 2 of Cheboksarskaya CHP Plant-2 for the needs of Mary El and Chuvashia Branch of OAO Territorial Generating Company # 5 |
| Publication date: | 12.01.2012 17:42 |
| Competition is closed: | 27.03.2012 17:24 |
| Supply date: | 27.02.2012 - 30.06.2012 |
| Contact person: | Merkulova Liudmila Sergeevna |
| Tender committee: | Назначена распоряжением филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» от 10.01.2012 №1-Р/з.
Секретарь Центрального закупочного органа филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии»: начальник отдела проведения закупок филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» Краснова Светлана Юрьевна тел.: (8352) 22-52-78, факс (8352) 22-52-69, e-mail: SYu.Krasnova@ies-holding.com |
| Requirements to the participants: | Участвовать в конкурсе может любой подрядчик. Претендовать на победу в конкурсе и на получение права заключить с Заказчиком договор, может Участник, отвечающий следующим требованиям:
1) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), обладать управленческой компетентностью, опытом и репутацией;
2) Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть создан в установленном законодательством порядке и иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства о допуске к определенному виду работ на выполнение видов деятельности в рамках договора);
3) Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом (должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства), находится в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена.
Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Конкурсной документации. |
| Documentation kit: | Подробное описание закупаемых работ и условий договора, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому участнику конкурса в следующем порядке:
Комплект конкурсной документации может быть получен начиная с 12 января 2012 года через ЭТП b2b-КЭС с правилами и регламентами ЭТП b2b-КЭС (http://www.tender.ies-holding.com). |
| Bid securities (except for bank guarantees): | Не требуется |
| Tender bids: | Конкурсные заявки должны быть составлены на русском языке в соответствии с требованиями конкурсной документации и доставлены в электронном виде через ЭТП b2b-КЭС (http://www.tender.ies-holding.com) в соответствии с регламентом работы на ЭТП b2b-КЭС в срок до 14:00 (время московское) 13 февраля 2012 года. Кроме того участники открытого конкурса подают конкурсные заявки в письменном виде (на бумажном носителе). Участники конкурса должны обеспечить доставку своих Конкурсных заявок на бумажном носителе по адресу Организатора конкурса: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.52, кабинет 413, в срок до в 14:00 (время московское) 13 февраля 2012 года. Конкурсные заявки, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором конкурса без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. |
| Contract award criteria: | price excl. of VAT |
| Bid opening place: | В соответствии с правилами и регламентом ЭТП b2b-КЭС (http://www.tender.ies-holding.com) |
| Bid submission deadline: | Bid opening accomplished 13.02.2012 at 14:00 MSK. |
| Bids evaluation place: | Филиал ОАО "ТТГК-5" "Марий Эл и Чувашии", 428003, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52 |
| Contract award criteria and Contract execution term: | Победителем конкурса будет признан Участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с конкурсной документацией. Датой определения победителя предварительно устанавливается февраль 2012 года. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок. Договор по результатам конкурса между заказчиком и победителем конкурса будет заключен в течение 20 дней на основании протокола о результатах конкурса, подписанного этим Участником и организатором конкурса. |
| Starting purchase price: | Начальная (лимитная) цена не объявляется. |
| Rebidding (price regulation): | Organizer may exercise the right to hold a rebidding. |
| Additional information: | Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема конкурсных заявок, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
При необходимости Организатор конкурса имеет право продлить срок окончания приема Конкурсных заявок.
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 2% от предлагаемой Участником цены Договора (с учетом налогов).
Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем:
- Сроки выполнения работ: февраль 2012 года - июнь 2012 года.
- Условия оплаты: оплата производится Заказчиком при условии получения от Генерального подрядчика соотвествующего счета/ счета-фактуры в следующем порядке: в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Договора производится оплата на приобретение материалов в размере 50% стоимости материлов, окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания сторонами акта сдачиприемки выполненных работ (формы №КС-2 и КС-3), списание аванса, оплаченного на приобретение материалов производится пропорционаьно стоимости списанных материлов и произведенных работ.
Более подробные условия выполнеия работ содержатся в Конкурсной документации. |
| Georeferencing: | 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 4 |
| Last edited: | 12.01.2012 17:32 |
| E-signature info: | Signed with e-signature |
|
