Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей Марийской энергосистемы» и передача исключительного права на результат работы
Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей Марийской энергосистемы» и передача исключительного права на результат работы
Лот № 1. Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей Марийской энергосистемы» и передача исключительного права на результат работы
Publication date:
25.03.2016 15:17
Competition is closed:
29.04.2016 08:26
Supply date:
01.06.2016 - 31.01.2017 Сроки выполнения Работы:
– дата начала Работы: дата заключения Договора;
– дата окончания Работы: 31.01.2017 (включительно).
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Постоянно действующая Закупочная комиссия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги от 19.03.2015 № 57
Requirements to the participants:
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом одноэтапном конкурсе могут Участники открытого одноэтапного конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника открытого одноэтапного конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника открытого одноэтапного конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) наличие у Участника открытого одноэтапного конкурса опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему работ за последние 5 (Пять) лет, стоимость которых составляет не менее не менее 20% в ценовом выражении от начальной (предельной) цены Договора, установленной Конкурсной документацией;
г) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
д) отсутствие у Участника открытого одноэтапного конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника открытого одноэтапного конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник открытого одноэтапного конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие у Участника открытого одноэтапного конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Участника открытого одноэтапного конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которая связана с выполнением Работ, являющихся объектом, осуществляемым открытым одноэтапным конкурсом, и административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике открытого одноэтапного конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника открытого одноэтапного конкурса - юридического лица;
з) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.5. Конкурсной документации.
Documentation kit:
Комплект Конкурсной документации может быть получен через функционал Информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников открытого одноэтапного конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора (без учета налогов), что составляет 32 825,94 (Тридцать две тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 94 копейки.
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 18.04.2016 at 10:00 MSK.
Bids evaluation date:
29.04.2016 12:00
Bids evaluation place:
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5
Date and time of results announcement:
29.04.2016 18:00
Place of review of bidding results:
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор между Заказчиком и Победителем конкурса заключается на основании Протокола о результатах конкурса в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты определения Победителя конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 1 641 296,82 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Additional information:
Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 90 (Девяноста) календарных дней c момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 3 к Договору) и выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, при условии устранения Исполнителем выявленных в процессе приёмки недостатков
Received on 15.04.16 am30 09:06 Signed with digital signature
Extract from the Protocol of the competitive commission № 30 from 29.04.2016 г., Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ФГБОУ ВО "СамГТУ" and enter into an Agreement for the final price 1 935 999,99 RUB (price excl. of VAT: 1 640 677,96 RUB).
