Выполнение работ по установлению границ охранных зон кабельных линий 110кВ и ниже филиала ОАО «МРСК Волги» – «Самарские распределительные сети» и внесению их в документы государственного кадастрового учёта
Выполнение работ по установлению границ охранных зон кабельных линий 110кВ и ниже филиала ОАО «МРСК Волги» – «Самарские распределительные сети» и внесению их в документы государственного кадастрового учёта Выполнение работ по установлению границ охранных зон кабельных линий 110кВ и ниже филиала ОАО «МРСК Волги» – «Самарские распределительные сети» и внесению их в документы государственного кадастрового учёта (Complex service)Свернуть
Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:
Да
Возможность подачи предложений по части позиций:
Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по лоту
Скрывать цены участников в период подачи заявок:
Да
Подгрузка документации к заявке обязательна
Организатор не будет рассматривать заявки, которые не были подкреплены документацией.
:
Да
Условия оплаты:
Расчёт по каждому объекту производится в течение 15-ти календарных дней с момента подписания сторонами акта приёма и передачи оказанных услуг (выполненных работ) по конкретному объекту на основании выставленного подрядчиком счёта пропорционально по каждому объекту.. Более подробные условия оплаты и порядок платежей указаны в .2. проекта договора.
Условия поставки:
Общий срок сдачи работ – 30.11.2014 г.;
срок сдачи работ по конкретному объекту указан в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
Место рассмотрения заявок:
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп. 133
Дата и время рассмотрения заявок:
11.06.2014 17:00
Дата и время подведения итогов:
11.06.2014 17:00
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп. 133
Комментарии: Участником запроса предложений может быть любое юридическое или физическое лицо. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений Участник должен:
обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов) (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника запроса предложений, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника запроса предложений не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;
у участника должен отсутствовать негативный опыт работы с Заказчиком и его филиалами (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с Заказчиком и его филиалами).
Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание оказываемых услуг, проект Договора, а также описание процедур запроса предложений содержатся в Документации по запросу предложений.
Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Документации по запросу предложений.
Заявка должна быть подана в следующем порядке:
a) Размещена на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок до 12-00 (московского времени) 14.05.2014г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Документации по запросу предложений.
б) Представлена в оригинале на бумажном носителе по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.133, каб.327 в срок до 12-00 (московского времени) 14.05.2014г. в строгом соответствии с Заявкой, размещённой на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru.
Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 дней со дня окончания подачи Заявок Участников.
Организатор запроса предложений вправе отказаться от его проведения на любом из этапов без каких-либо для себя последствий.
Предполагается, что подведение итогов запроса предложений будет осуществлено в срок, не превышающий 30 дней (45 дней в случае проведения процедуры переторжки) со дня окончания подачи Заявок Участников. Организатор запроса предложений вправе, при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.
Закупочная комиссия предоставляет участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (переторжка).
Информация о результатах запроса предложений будет опубликована на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на ЭТП www.b2b-mrsk.ru в соответствии с правилами и регламентами их функционирования и на сайте Заказчика www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки».
Закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника запроса предложений, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.
Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем запроса предложений будет заключен в течение 30 дней в соответствии со ст.448 ГК РФ на основании протокола об итогах запроса предложений.
Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в Документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
и выбрал победителя: ООО "ГП Кадастровый центр" – (Участник 1) (Рафиков А.Р.) с заявкой от 08.05.2014 10:10 организация находится на упрощенной системе налогообложения (УСН), организация подает предложение без НДС.
Обоснование: Признать победителем открытого запроса предложений: ООО "ГП Кадастровый центр" (Юр./Почт. адрес: 462419, Оренбургская обл., г. Орск, пр-д Металлургов, 6 А; ИНН: 5614020978) на выполнение работ по установлению границ охранных зон кабельных линий 110кВ и ниже филиала ОАО «МРСК Волги» – «Самарские распределительные сети» и внесению их в документы государственного кадастрового учёта для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» на сумму 784 196,14 руб. (семьсот восемьдесят четыре тысячи сто девяносто шесть рублей 14 копеек) НДС не облагается, на условиях:
- сроки выполнения работ:
Общий срок сдачи работ – 30.11.2014 г.;
Срок сдачи работ по конкретному объекту указан в Приложении №1 к Проекту договора.
- Порядок оплаты:
Расчёт по каждому объекту производится в течение 15-ти календарных дней с момента подписания сторонами акта приёма и передачи оказанных услуг (выполненных работ) по конкретному объекту на основании выставленного подрядчиком счёта пропорционально по каждому объекту.
