Выполнение работ по внеплановому ремонту грузоподъемных механизмов и БКМ (Волжское ПО, Жигулевское ПО, Самарское ПО, Чапаевское ПО) для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» Выполнение работ по внеплановому ремонту грузоподъемных механизмов и БКМ (Волжское ПО, Жигулевское ПО, Самарское ПО, Чапаевское ПО) для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» (Repair)Collapse
OKPD2 category:
45.20.11 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
OKVED2 category:
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Not applicable. Proposal shall cover the entire lot.
Hide bid prices during bids submission period:
Yes
Upload of bid-related documents required
Bids not supported with documentation will not be considered.
:
Yes
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Payment terms:
Оплата фактически выполненных работ, использованных материалов производится Заказчиком в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения Объекта ремонта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ, заказа-наряда и счета-фактуры.
Delivery terms:
Срок выполнения работ: с даты подписания договора и по 31.12.2017 г.
Сроки выполнения работ оговариваются сторонами при оформлении заказа-наряда, с учетом объема и вида ремонтных работ, наличия материалов и запасных частей на складе Подрядчика. Предельные сроки выполнения работ не должны превышать 20 рабочих дней с момента передачи Подрядчику Объекта ремонта.
Venue of bids examination:
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.133, каб.327
Date and time of bids consideration:
07.12.2016 17:00
Results date and time:
07.12.2016 17:00
Georeferencing:
- 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Школьная, д. 1а
- 443022, Россия, г. Самара, ул. Ближняя, д. 4
- 443125, Россия, г. Самара, ул. Силовая, д.9
- 443350, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 14
Comments: Участником запроса предложений может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений Участник должен:
обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов) (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора) и должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующее свидетельство о допуске к производству работ выданного саморегулируемой организацией на право заниматься соответствующей деятельностью в рамках Договора;
не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника запроса предложений, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника запроса предложений не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), а именно должен иметь собственный квалифицированный и аттестованный персонал для проведения ремонта в установленные сроки; должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 2-х лет и иметь за этот период не менее одного завершённого проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ;
участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период;
у участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Волги» и его филиалами, подтвержденный вступившими в силу судебными решениями.
Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание выполняемых работ, проект Договора, а также описание процедур запроса предложений содержатся в Документации по запросу предложений. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Документации по запросу предложений.
Заявка должна быть подана в следующем порядке:
a) Размещена на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок до 12-00 (московского времени) 07.11.2016г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Документации по запросу предложений.
б) Представлена в оригинале на бумажном носителе по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.133, каб.327 в срок до 11-00 (московского времени) 07.11.2016г. в строгом соответствии с Заявкой, размещённой на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru.
Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 дней со дня окончания подачи Заявок Участников.
В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 2 Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», данная закупка открытый запрос предложений проводится согласно Стандарту закупок ПАО «Россети», при этом в соответствии с ч. 4 ст. 447 Гражданского Кодекса РФ открытый запрос предложений не является торгами и не регулируется нормами ст. 447-449 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений (заявок) по любой причине или прекратить процедуру открытый запрос предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
Предполагается, что подведение итогов запроса предложений будет осуществлено в срок, не превышающий 30 дней (45 дней в случае проведения процедуры переторжки) со дня окончания подачи Заявок Участников. Организатор запроса предложений вправе, при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.
Закупочная комиссия предоставляет участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (переторжка).
Информация о результатах запроса предложений будет опубликована в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на ЭТП www.b2b-mrsk.ru в соответствии с правилами и регламентами их функционирования и на сайте Заказчика www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки».
Закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника запроса предложений, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.
Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем запроса предложений будет заключен не ранее чем через 10 дней, но не позднее 30 дней со дня подведения итогов запроса предложений.
Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в Документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.
Venue of bidding:
This call for bids is held in electronic form on the e-marketplace of B2B-Center group (www.b2b-center.ru). Bids shall be submitted in the form of e-document.
Procurement documents provision procedure:
Procurement documents in electronic form are available free of charge at B2B-Center marketplace (www.b2b-center.ru) starting from the date of publication of the procurement procedure.
The Organizer has announced the results on 14.12.2016 at 11:00
and selected the winner: \"AE-sistemy\" OOO – (Bidder 2) (Цых К.В.) submitting a bid dated of 03.11.2016 09:40
Обоснование: Признать Победителем по открытому запросу предложений: ООО «НПО «АЭ-системы» (Юр./Почт. адрес: 443029, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Солнечная, д. 28, пом. 12 Н, ком. 7; ИНН: 6319160271; КПП: 631901001) на право заключения договора на выполнение работ по внеплановому ремонту грузоподъемных механизмов и БКМ (Волжское ПО, Жигулевское ПО, Самарское ПО, Чапаевское ПО) для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» на сумму не превышающую 3 186 000,00 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС
