Execution of construction and installation work according to the project: "Upgrade of stained glass panels of the turbine hall of HPP building."
Lot #1. Execution of construction and installation work according to the project: "Upgrade of stained glass panels of the turbine hall of HPP building."
Publication date:
01.07.2013 12:01
Archived:
25.07.2013 09:45
Supply date:
01.08.2013 - 31.12.2013 с даты заключения договора по 31.12.2013 года
Customer's postal address:
Россия, 664000, Иркутская область, г. Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3
Customer's location:
Россия, 664000, Иркутская область, г. Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3
Юшманов Валерий Петрович - Директор по ремонту и капитальному строительству ОАО "Иркутскэнерго"
Чупров Владимир Иннокентьевич-Заместитель директора по ремонту и капитальному строительству-начальник отдела ремонтов
Секретари комиссии:
Лукашова Екатерина Александровна
Соболева Анжела Васильевна
Казакул Мария Михайловна
Requirements to the participants:
Участником открытого конкурса может быть любой Подрядчик. Претендовать на победу в данном открытом конкурсе может Участник, отвечающий следующим требованиям:
a) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
b) непроведение процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
с) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
d) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
e) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
f) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
g) отсутствие сведений об участниках закупки в списках поставщиков (подрядчиков, исполнителей), нарушающих обязательства по ранее заключенным договорам;
h) наличие финансовых, материальных средств, квалифицированного персонала, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;
i) положительная деловая репутация, в том числе отсутствие срывов сроков поставки,
j) выполнения работ, оказания услуг по ранее заключенным договорам за последние три года,
k) отсутствие недостатков результатов выполненных работ, оказанных услуг, нарушений технологии выполнения работ, использования некачественных материалов по ранее заключенным договорам подряда за последние три года, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.
l) участник закупки должен в составе заявки (предложения) раскрыть информацию о всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры Участник должен в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений предоставить актуализированные сведения.
Documentation kit:
1. Участники конкурса должны получить Конкурсную документацию через систему «b2b-irkutskenergo».
2. Конкурсная документация выдается безвозмездно, порядок ее получения определяется регламентом системы «b2b-irkutskenergo» и соглашением Участников конкурса с оператором данной системы
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
не требуется
Tender bids:
Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, в соответствии с регламентом информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» www.b2b-energo.ru, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации. Конкурсные заявки на бумажном носителе должны быть поданы по адресу: 6640014, г. Иркутск, ул. Рабочая д.22, каб. 302.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 25.07.2013 at 09:45 MSK.
Bids evaluation date:
25.07.2013 09:45
Bids evaluation place:
664025 г. Иркутск, ул. Рабочая д. 22, каб. 204а
Date and time of results announcement:
25.07.2013 09:45
Place of review of bidding results:
664025 г. Иркутск, ул. Рабочая д. 22, каб. 204а
Contract award criteria and Contract execution term:
Победитель конкурса определяется по критериям оценки и сопоставления предложений, которые представлены в Приложении №4 Конкурсной документации.
С победителем Конкурса заключается договор в соответствии с проектом.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 6 233 286,00 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Georeferencing:
Россия, Иркутская область, 666683, г.Усть-Илимск, а/я 958, филиал Усть-Илимская ГЭС
This tender was automatically archived by the System Operator after bid opening.
Reason: In accordance with working regulations of the System the tender with less than two bids submitted or less than two bids left as a result of evaluation is declared void in the System.
