Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию системы охранного освещения, модернизации системы контроля и управления доступом (инв. № 1426-000001), системы охранного телевидения (инв. № 1426-000002),...
Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию системы охранного освещения, модернизации системы контроля и управления доступом (инв. № 1426-000001), системы охранного телевидения (инв. № 1426-000002), системы охранной сигнализации (инв. № 1426-000003) и реконструкции здания (инв. № 25-000494) АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 88к в части инженерно-технических средств защиты
Лот № 1. Право заключения Договора на выполнение работ по созданию системы охранного освещения, модернизации системы контроля и управления доступом (инв. № 1426-000001), системы охранного телевидения (инв. № 1426-000002), системы охранной сигнализации (инв. № 1426-000003) и реконструкции здания (инв. № 25-000494) АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 88к в части инженерно-технических средств защиты (АО «СО ЕЭС»)
Publication date:
28.03.2017 14:56
Competition is closed:
03.05.2017 11:49
Supply date:
02.06.2017 - 30.11.2017 Сроки исполнения обязательств по Договору:
1. Сроки выполнения Работ:
– дата начала выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора;
– дата окончания выполнения Работ: не позднее 30.11.2017.
2. Дата предоставления права использования ПО: не позднее 30.11.2017.
3. Дата поставки экземпляров программы для ЭВМ: не позднее 30.11.2017.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ, предоставления права использования ПО и поставки экземпляров программы для ЭВМ).
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Requirements to the participants:
Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с учетом положений пункта 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») на осуществление следующего вида деятельности:
– монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица;
е) предоставление сведений в соответствии с п. 5.1.6 Конкурсной документации;
ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) наличие у Участника исключительных прав или права использования, предусматривающего возможность предоставления программного обеспечения, которое является предметом закупки, третьим лицам, а равно документы, подтверждающие объективную возможность возникновения у Участника прав на программное обеспечение и возможность предоставления права использования программного обеспечения третьим лицам;
и) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов в сумме 106 761 (Сто шесть тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 52 копейки;
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора, что в сумме составляет 106 761 (Сто шесть тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 52 копейки без учета налогов.
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 19.04.2017 at 09:00 MSK.
Bids evaluation date:
03.05.2017 09:00
Bids evaluation place:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Date and time of results announcement:
03.05.2017 09:00
Place of review of bidding results:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 5 338 075,83 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Participation of small and medium businesses
Organizer has initiated the bidding only for small and medium businesses to participate. Verification of compliance with the criteria for being qualified as small and medium businesses is to be performed by the organizer.
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Additional information:
Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 5 338 075 (Пять миллионов триста тридцать восемь тысяч семьдесят пять) рублей 83 копейки без учета НДС (18 %), не более 6 298 929 (Шести миллионов двести девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 48 копеек с НДС (18 %).
Порядок оплаты: в соответствии с проектом Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Georeferencing:
600016, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 88к
Extract from the Protocol of the competitive commission № 18-цзк-3-3 from 03.05.2017 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer АО «СО ЕЭС» shall accept the proposal from the Supplier ООО "Куб-Системы проект" and enter into an Agreement for the final price 6 157 249,44 RUB (price excl. of VAT: 5 254 236,81 RUB).
