Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по оценке состояния защищённости информационных ресурсов АО «СО ЕЭС» от внешнего воздействия
Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по оценке состояния защищённости информационных ресурсов АО «СО ЕЭС» от внешнего воздействия
Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по оценке состояния защищённости информационных ресурсов АО «СО ЕЭС» от внешнего воздействия (АО «СО ЕЭС»)
Дата публикации:
24.05.2017 17:17
Конкурс закрыт:
22.06.2017 09:10
Сроки поставки:
28.07.2017 - 30.11.2017 Сроки выполнения Работ по Договору:
- дата начала выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания выполнения Работ: «30» ноября 2017 года (включительно).
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Требования к участникам:
Претендовать на победу в закрытом одноэтапном конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие лицензии, выданной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (с учетом положений части 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), на следующий вид работ:
• контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица;
е) предоставление сведений в соответствии с п. 5.1.6 Конкурсной документации;
ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора, без учета налогов, что составляет 102 711 (Сто две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 14.06.2017 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
28.06.2017 09:00
Место рассмотрения заявок:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Дата и время подведения итогов:
28.06.2017 09:00
Место подведения итогов:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не позднее 30 (Тридцати) дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 5 135 593,22 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Дополнительная информация о конкурсе:
Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Россия, г. Москва, 109074, территория Российской Федерации
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 25-цзк-5-3 от 21.06.2017 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику АО «СО ЕЭС» принять предложение поставщика АО "ЭЛВИС-ПЛЮС" и заключить договор на сумму 5 960 000,00 руб. (цена без НДС: 5 050 847,46 руб.).
