Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания АО «СО ЕЭС» по адресу: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д. 64
Private one-stage contest for the right to conclude a Contract for the modernization of engineering-technical facilities for protection of buildings FROM JSC UES at: 420021, Republic of Tatarstan, Kazan, UL. Shigabutdina Mardzhani, d. 64
Lot #1. the right of conclusion of contract on execution of works on modernization of engineering-technical facilities for protection of buildings FROM JSC UES at: 420021, Republic of Tatarstan, Kazan, UL. Shigabutdina Mardzhani, d. 64 (FROM JSC UES)
Publication date:
31.05.2017 17:28
Competition is closed:
22.06.2017 15:35
Supply date:
03.08.2017 - 30.11.2017 Сроки выполнения Работ по Договору:
– дата начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора;
– дата окончания выполнения Работ – не позднее 30.11.2017 (Участник конкурса вправе предложить иной более короткий срок окончания выполнения Работ).
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Requirements to the participants:
Участником закрытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в закрытом одноэтапном конкурсе могут Участники закрытого одноэтапного конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника закрытого одноэтапного конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника закрытого одноэтапного конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закрытого одноэтапного конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника закрытого одноэтапного конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника закрытого одноэтапного конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закрытого одноэтапного конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие у Участника закрытого одноэтапного конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника закрытого одноэтапного конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
е) представление сведений, предусмотренных пунктом 5.1.6 Конкурсной документации;
ж) отсутствие сведений об Участнике закрытого одноэтапного конкурса в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закрытого одноэтапного конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закрытого одноэтапного конкурса – юридического лица;
з) Участник закрытого одноэтапного конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников закрытого одноэтапного конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % от начальной (предельной) цены Договора без учетов налогов, что составляет 163 167 (Сто шестьдесят три тысячи сто шестьдесят семь) рублей 93 копейки.
Участник закрытого одноэтапного конкурса вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 163 167 (Сто шестьдесят три тысячи сто шестьдесят семь) рублей 93 копейки.
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 21.06.2017 at 09:00 MSK.
Bids evaluation date:
05.07.2017 09:00
Bids evaluation place:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Date and time of results announcement:
05.07.2017 09:00
Place of review of bidding results:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 8 158 396,38 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Participation of small and medium businesses
Organizer has initiated the bidding only for small and medium businesses to participate. Verification of compliance with the criteria for being qualified as small and medium businesses is to be performed by the organizer.
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Additional information:
Порядок оплаты: в соответствии с проектом Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Georeferencing:
64 Shigabutdin Mardzhani str., Kazan, 420021, Republic of Tatarstan
Extract from the Protocol of the competitive commission № 25-цзк-7-3 from 21.06.2017 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer АО «СО ЕЭС» shall accept the proposal from the Supplier ООО "Оскар СБ" and enter into an Agreement for the final price 8 953 024,18 RUB (price excl. of VAT: 7 587 308,63 RUB).
