Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности с постом централизованного управления в части нежилого здания АО «СО ЕЭС» по адресу: 443100, г. Самара, ул....
Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности с постом централизованного управления в части нежилого здания АО «СО ЕЭС» по адресу: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д.5, в части системы видеонаблюдения
Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности с постом централизованного управления в части нежилого здания АО «СО ЕЭС» по адресу: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д.5, в части системы видеонаблюдения (АО «СО ЕЭС»)
Дата публикации:
28.02.2018 17:43
Конкурс закрыт:
05.04.2018 16:32
Сроки поставки:
04.05.2018 - 30.11.2018 Сроки исполнения обязательств по Договору:
1. Сроки выполнения Работ по Договору:
- дата начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания выполнения Работ – не позднее 30.11.2018 (включительно).
(Участник конкурса вправе предложить иной более короткий срок окончания выполнения Работ по Договору).
2. Срок предоставления права использования ПО: не позднее 30.11.2018 (включительно).
(Участник конкурса вправе предложить иной более короткий срок предоставления права использования ПО, но не ранее срока окончания выполнения Работ по Договору).
3. Срок поставки экземпляра программы для ЭВМ: не позднее 30.11.2018 (включительно).
(Участник конкурса вправе предложить иной более короткий срок поставки экземпляра программы для ЭВМ, но не ранее срока окончания выполнения Работ по Договору).
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Требования к участникам:
Претендовать на победу в закрытом одноэтапном конкурсе могут Участники закрытого одноэтапного конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 250 264 (Двести пятьдесят тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 01 копейка.
Участник конкурса вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником конкурса в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора, что в сумме составляет 250 264 (Двести пятьдесят тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 01 копейка без учета налогов.
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 21.03.2018 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
04.04.2018 09:00
Место рассмотрения заявок:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Дата и время подведения итогов:
04.04.2018 09:00
Место подведения итогов:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам закрытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем закрытого одноэтапного конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 12 513 200,46 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:
Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации). Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам закрытого одноэтапного конкурса, составляет 12 513 200 (Двенадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч двести) рублей 46 копеек без учета НДС, из них предельный размер вознаграждения за предоставление права использования ПО составляет 1 423 006 (Один миллион четыреста двадцать три тысячи шесть) рублей 06 копеек (НДС не облагается на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации), 14 509 435 (Четырнадцать миллионов пятьсот девять тысяч четыреста тридцать пять) рублей 45 копеек с учетом НДС.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
443100, Самарская область, Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д.5
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 14-цзк-7-3 от 04.04.2018 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику АО «СО ЕЭС» принять предложение поставщика ООО "Оскар СБ" и заключить договор на сумму 13 493 771,02 руб. (цена без НДС: 11 631 270,44 руб.).
