Предмет конкурса (тендера): | Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию информационно-правовой системы АО «СО ЕЭС» (ИПС)
Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по созданию информационно-правовой системы АО «СО ЕЭС» (ИПС) (АО «СО ЕЭС») |
Дата публикации: | 14.06.2018 08:38 |
Конкурс закрыт: | 12.07.2018 18:24 |
Сроки поставки: | 29.08.2018 - 28.08.2019 Сроки исполнения обязательств по Договору: период, равный 12 (Двенадцати) месяцам с даты заключения Сторонами Договора.
1. Сроки исполнения обязательств по поставке экземпляра ПО:
дата начала исполнения обязательств – дата заключения Сторонами Договора;
дата окончания исполнения обязательств – не позднее 1 (Одного) месяца с даты заключения Сторонами Договора.
2. Сроки выполнения Работ по созданию Системы: период, равный 12 (Двенадцати) месяцам с даты заключения Сторонами Договора. |
Почтовый адрес заказчика: | г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 |
Местонахождение заказчика: | 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 |
Контактное лицо: | Ноздрина Тамара Константиновна, тел.+7 (495) 627-94-13, ntk@so-ups.ru |
Конкурсная комиссия: | Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372 |
Требования к участникам: | Претендовать на победу в закрытом одноэтапном конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора.
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. |
Комплект конкурсной документации: | Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» |
Порядок предоставления конкурсной документации: | Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. |
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: | Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 3 % (Трех процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 437 776 (Четыреста тридцать семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 92 копейки. |
Конкурсные заявки: | Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. |
При выборе победителя учитывается: | Цена без НДС |
Место вскрытия конвертов: | Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). |
Дата окончания подачи заявок: | Вскрытие конвертов с заявками состоялось 04.07.2018 в 09:00 по московскому времени.Протокол вскрытия конвертов: |
Дата рассмотрения заявок: | 18.07.2018 09:00 |
Место рассмотрения заявок: | г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 |
Дата и время подведения итогов: | 18.07.2018 09:00 |
Место подведения итогов: | г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 |
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора: | Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам закрытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса. Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. |
Лимитная (начальная) цена закупки: | Лот № 1. 14 592 564,15 руб. (цена без НДС) |
Переторжка: | Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки. |
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно : | Да |
Дополнительная информация о конкурсе: | Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации). |
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | Россия, территория РФ |
Выгрузка на ЕИС: |
Выгрузка на ЕИС
Номер извещения на ЕИС:
31806602390
|
Дата последнего редактирования: | 13.06.2018 15:46 |
Информация о подписи: | Подписано ЭП |
Протоколы: | Протокол вскрытия конвертов: Протокол рассмотрения заявок: Итоговый протокол:
|