Закрытый одноэтапный конкурс на выполнение работ по доукомплектации комплекса технических средств безопасности здания АО «СО ЕЭС» по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124 для Филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ
Private one-stage contest for hiring additional complex technical security means the building of JSC "with EEC" at: Blagoveshchensk, street. Shimanovsky, d. 124 for Branch JSC with UES Cea RDO
Lot #1. for hiring additional complex technical security means the building of JSC "with EEC" at: Blagoveshchensk, street. Shimanovsky, d. 124 for Branch JSC with UES Cea RDO
Publication date:
05.04.2018 03:25
Competition is closed:
28.04.2018 06:44
Supply date:
30.06.2018 - 31.10.2018 Сроки выполнения Работ по Договору:
− дата начала выполнения Работ – дата заключения Договора;
− дата окончания выполнения Работ – 31.10.2018.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок выполнения Работ по Договору).
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока, созданной приказом от 02.10.2017 № 185.
Requirements to the participants:
Претендовать на победу в закрытом одноэтапном конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а)соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б)непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в)неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г)представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж)отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
и) Наличие у Участника конкурса за последние 2 (Два) года опыта выполнения аналогичных предмету Договора и сопоставимых по объему работ (электромонтажных работ), стоимость которых составляет не менее чем 10 % (Десяти процентов) от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по итогам конкурса.
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo».
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 29 625 (Двадцать девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей
75 копеек.
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 26.04.2018 at 08:00 MSK.
Bids evaluation date:
10.05.2018 08:00
Bids evaluation place:
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38.
Date and time of results announcement:
10.05.2018 08:00
Place of review of bidding results:
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38.
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам закрытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 1 481 287,50 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Additional information:
Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Received on 25.04.18 pm30 18:02 Signed with digital signature
Extract from the Protocol of the competitive commission № 24 from 28.04.2018 г., г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 38
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО "Амурспецмонтаж" and enter into an Agreement for the final price 1 740 948,25 RUB (price excl. of VAT: 1 475 379,87 RUB).
