Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проектированию и дооснащению системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей,19
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проектированию и дооснащению системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей,19
Лот № 1. Выполнение работ по проектированию и дооснащению системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей,19
Дата публикации:
27.11.2013 13:41
Конкурс закрыт:
30.12.2013 15:45
Сроки поставки:
20.01.2014 - 31.03.2014 Срок выполнения работ:
срок начала выполнения Работ – дата подписания Договора Сторонами;
срок окончания выполнения Работ – не позднее «31» марта 2014 г. (Участник может предложить свои, более короткие сроки выполнения Работ по Договору)
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Постоянно действующая закупочная комиссия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала от 17.02.2012 № 40
Требования к участникам:
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по следующим видам работ:
‒ работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения (4.1) ;
‒ работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации (4.2);
‒ работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами (4.5);
‒ работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (10);
б) непроведение ликвидации Участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи Конкурсной заявки;
г) наличие у Участника конкурса за последние пять лет опыта выполнения аналогичных предмету Договора работ, стоимость которых составляет не менее чем 20 (Двадцать) % от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике;
е) представлены сведения, предусмотренные п. 5.1.6 Конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора с учетом налогов, что составляет 79 651 (Семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 52 копейки
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 27.12.2013 в 09:00 по московскому времени. Скачать файл Приложение (140 КБ)
Дата рассмотрения заявок:
31.12.2013 15:00
Место рассмотрения заявок:
620000, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
Дата и время подведения итогов:
31.12.2013 15:00
Место подведения итогов:
620000, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) дней с момента определения Победителя конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 3 375 064,42 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Дополнительная информация о конкурсе:
Оплата выполненных по Договору работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) по 2 этапу работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) по 2 этапу работ, после получения Заказчиком оригиналов счета на оплату и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
В случае обнаружения недостатков в работах Подрядчика срок расчета продлевается на срок устранения соответствующих недостатков
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
628400, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Сургут,бульвар Писателей,19