Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей АО «Карельский окатыш» энергосистемы Республики...
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей АО «Карельский окатыш» энергосистемы Республики Карелия» и передача исключительного права на результаты работы
Лот № 1. Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей АО "Карельский окатыш" энергосистемы Республики Карелия и передача исключительного права на результаты работы"
Дата публикации:
24.03.2017 13:22
Конкурс закрыт:
16.05.2017 15:50
Сроки поставки:
15.06.2017 - 30.11.2017 Сроки выполнения Работы:
- дата начала Работы: дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания Работы: 30.11.2017.
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Постоянно действующая Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада 16.05.2016 № 127
Требования к участникам:
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом одноэтапном конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица;
е) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.6. Конкурсной документации;
ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) наличие у Участника открытого одноэтапного конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему Работ (не менее 20% в ценовом выражении от начальной (предельной) цены Договора, установленной Конкурсной документацией).
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2% (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 41 440 (Сорок одна тысяча четыреста сорок) рублей 68 копеек
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 14.04.2017 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
16.05.2017 10:00
Место рассмотрения заявок:
Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31
Дата и время подведения итогов:
16.05.2017 10:00
Место подведения итогов:
Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 2 072 033,90 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Дополнительная информация о конкурсе:
Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 90 (Девяноста) календарных дней c момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Филиал АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада (194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31)
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 19-3 от 16.05.2017 г., 194223, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику принять предложение поставщика ФГБОУ ВО "СамГТУ" и заключить договор на сумму 2 199 520,00 руб. (цена без НДС: 1 864 000,00 руб.).